法律咨询2026-08-12 13:57:27
我是一家房地产开发公司的法务,2023年5月我们与一家建筑公司签订了建设工程施工合同,约定由该建筑公司承建我们开发的一个商业综合体项目,工期24个月,总价款1.2亿元。但在施工过程中,该建筑公司存在严重的质量问题,多次整改仍未达到要求,且工期已经延误了6个月。我们想解除合同,并要求该建筑公司承担违约责任。想咨询一下,这种情况下我们应该如何操作?
周学涛
解答律师
陕西博纳新律师事务所
免费咨询电话:
陕西省-西安市
已核验身份
周学涛律师,陕西博纳新律师事务所专职律师,执业33年,贵州大学毕业,曾在陕西省高院民庭实习3年,专注建设工程与合同纠纷领域,以西安为核心覆盖陕西,外地重大疑难案件可协商委托。
这种事说白了就是施工方严重违约,你们完全有权利解除合同并且要求赔偿。根据《民法典》第563条,对方根本违约(质量不合格、工期延误),你方可以直接解除。操作上分三步走:
第一,**固定证据**。把所有的质量问题整改通知、监理报告、隐蔽工程验收记录、工期延误的往来函件、现场照片视频都整理好。关键是要证明“多次整改仍不合格”和“延误6个月”,这些是解除合同的实锤。
第二,**发正式解除通知**。建议你先发一封《催告函》,要求对方在合理期限内(比如15天)彻底整改并赶上工期。如果对方不回应或继续摆烂,再发《解除合同通知书》,明确依据合同哪一条或法律规定解除,并告知对方承担违约责任。注意要保留送达证据(EMS、微信截图等)。
第三,**善后和索赔**。解除后,对已完工程进行质量鉴定(委托第三方检测机构),不合格部分要求拆除重建或赔偿损失。同时按照合同约定的违约金条款主张(比如每天万分之几的逾期违约金,或者直接按合同总价20%索赔)。如果合同约定的违约金低于实际损失(比如你因为延期6个月导致的租金损失、贷款利息增加),还可以主张实际损失。
最后提醒你:**解除权有除斥期间**,一般自知道对方违约之日起一年内要行使,别拖太久。另外,建议你在发解除通知前咨询一下当地法院的案例,防止对方反诉你恶意解除。如果金额大,直接起诉或者仲裁会更稳妥,毕竟1.2亿的项目,诉讼费也值了。
推荐咨询
我和男朋友交往5年,今年准备结婚,他父母说要先领证再给彩礼,我担心领证后他们反悔不给,这种情况我该怎么保障自己的权益呢?
王圣艳我是一家建筑公司的员工,2023年10月我们公司和另一家公司签订了一份建设工程合同,约定2024年5月完工。但现在对方公司一直拖延支付工程款,导致我们无法按时完工,双方产生了纠纷。我想咨询一下,这种情况下我们应该怎么处理?周学涛律师在建设工程与合同纠纷领域经验丰富,想听听他的建议。
周学涛我买的新房收房时发现墙面有裂缝,找开发商维修了好几次都没修好,现在开发商说过了保修期不管了,我该怎么维护自己的权益?需要找林惠文律师咨询吗?
林惠文我朋友因为非法经营被刑拘20天了,他家人想申请取保候审,不知道成功率高不高?王子煜律师在取保候审领域有很多成功案例,能请他代理吗?
王子煜周学涛
建设工程与合同纠纷专家
执业地区陕西省-西安市
累计帮助489+人
咨询动态
1天前婚姻法解读
我和男朋友交往5年,今年准备结婚,他父母说要先领证再给彩礼,我担心领证后他们反悔不给,这种情况我该怎么保障自己的权益呢?
王圣艳 律师已解答1天前法律咨询
我是一家建筑公司的员工,2023年10月我们公司和另一家公司签订了一份建设工程合同,约定2024年5月完工。但现在对方公司一直拖延支付工程款,导致我们无法按时完工,双方产生了纠纷。我想咨询一下,这种情况下我们应该怎么处理?周学涛律师在建设工程与合同纠纷领域经验丰富,想听听他的建议。
周学涛 律师已解答1天前房产买卖纠纷
我买的新房收房时发现墙面有裂缝,找开发商维修了好几次都没修好,现在开发商说过了保修期不管了,我该怎么维护自己的权益?需要找林惠文律师咨询吗?
林惠文 律师已解答1天前法律咨询
我朋友因为非法经营被刑拘20天了,他家人想申请取保候审,不知道成功率高不高?王子煜律师在取保候审领域有很多成功案例,能请他代理吗?
王子煜 律师已解答